Заказчик вправе взыскать за одно нарушение договорную неустойку в виде штрафа и пеней, если применение таких требований предусмотрено госконтрактом. К такому выводу пришёл Верховный Суд РФ, рассмотрев соответсвующее дело.
Между ГКУ «Мосреставрация» и компанией «ГРАДОСТРОЙ» был заключен госконтракт на выполнение производственных работ. В дальнейшем госконтракт был расторгнут в одностороннем порядке. За ненадлежащее исполнение работ заказчик направил в адрес подрядчика претензию об уплате начисленных им сумм пеней и штрафа.
Претензию не удовлетворили и заказчик обратился с иском в арбитражный суд о взыскании с подрядчика 30 млн руб. пеней и 6,8 млн руб. штрафов.
Решением Арбитражного суда Москвы, оставленным без изменения апелляцией, исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскано 30 млн руб. в виде пени; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано. Суд округа судебные акты оставил без изменения. С их решениями не согласился Верховный Суд, отметив, что за каждый факт неисполнения ответчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 753 тыс руб.
По мнению ГКУ «Мосреставрация» заказчик не только вправе, но и обязан в силу положений контракта одновременно взыскать с подрядчика договорные штраф и пени за невыполнение работ по контракту.