Добровольная оплата неустойки по контракту — вынужденная мера для предотвращения негативных последствий, таких как ухудшение кредитной истории.
Компания подала в Арбитражный суд иск к заказчику о взыскании неосновательного обогащения в сумме 211 тыс. руб. и процентов за пользование чужими средствами. Эта неустойка была перечислена по контракту добровольно по требованию заказчика после его обращения к банку гаранту.
В суде компания заявила, что неустойка была удержана необоснованно, поскольку задержки с предоставлением отчетов были вызваны отсутствием необходимой информации и контактов от исполнителей, привлеченных заказчиком.
Истец оплатил неустойку, чтобы избежать негативных последствий для кредитной истории, и впоследствии потребовал ее возврата через суд.
Суды первой инстанции и апелляция поддержали компанию. Суды указали, что удержание неустойки заказчиком было несоразмерным и приводило к получению необоснованной выгоды.
Заказчик подал кассационную жалобу, утверждая, что добровольная оплата неустойки истцом исключает возможность последующего взыскания средств по правилам статьи 1102 Гражданского кодекса РФ.
Кассация подтвердила законность и обоснованность решений нижестоящих судов. Суд установил, что исполнение обязательств агентом было невозможным из-за действий заказчика, и что добровольная оплата неустойки истцом была вынужденной мерой для предотвращения негативных последствий, таких как ухудшение кредитной истории и взаимоотношений с банком-гарантом.
Кассационный суд пришел к выводу, что действия ответчика по удержанию неустойки противоречили условиям контракта и законодательству. Суд подтвердил наличие неосновательного обогащения со стороны ответчика и правомерность требований истца о возврате денег.